Изготовление ювелирных изделий на заказ

Ателье PalladinGold™ предлагает Вам услугу по созданию индивидуально разработанного ювелирного изделия. Такой вариант подойдет Вам в случае, если Вы хотите персонализированное украшение или создать подходящее изделие к уже у Вас имеющемуся.

Процесс создания украшения.

  • Консультация в ателье.
    Сначала мы проводим бесплатную консультацию, в течение которой мы обсуждаем с Вами дизайн изделия, его характеристики и примерный бюджет, а также снимаем с Вас мерки, если требуется.
  • Договор.
    Для того, чтобы оформить индивидуальный заказ, мы заключаем с Вами договор. Форму договора Вы можете скачать ниже.
  • Создание дизайна.
    Затем наши дизайнеры создают для Вас рендеры (компьютерные эскизы) изделия в 3-4 ракурсах, учитывая все то, что обсуждалось на консультации.
  • Производство.
    После утверждения с Вами эскизов мы запускаем изделие в производство.
  • Покупка камней.
    В это же время мы ищем драгоценные камни для Вашего изделия.
  • Готовое изделие.
    Финальный этап, когда мы отдаем Вам готовое изделие.

Консультации проводятся по предварительной записи. Связаться с нами для записи можно по телефону, email или с помощью формы обратной связи.

  • Договор на изготовление ювелирного изделия под заказСкачать (размер: 497 Кбайт)
  • Договор на изготовление ювелирного изделия под заказСкачать (размер: 200 Кбайт)

Договор изделия на заказ

Хостинг сайта временно приостановлен

Если вы владелец данного ресурса, то для возобновления работы сайта вам необходимо продлить действие услуги хостинга.

В случае, если приостановка работы сайта вызвана нарушением условий Договора на абонентское обслуживание, то для возобновления работы вам необходимо обратиться в Службу поддержки. Мы будем рады вам помочь!

Если вы уверены, что это недоразумение или ошибка, напишите в Службу поддержки
В письме не забудьте указать ссылку на страницу.

Договор на изготовления изделий из камня

на изготовления столешницы из искусственного камня

г. _______________ «____» ______________ 2018 г.

Гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком. 1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет ________ рублей.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 70 % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ________ рублей.

2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет ________ рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Срок изготовления изделия _от 3 до 10 рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.

3.2. Доставка и установка производится в течение 1-2 дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.

3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.

4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.

4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.

4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.

4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.

4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.

4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: ________________________________________________.5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.

5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.

5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.

5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.

5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет ________ лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).

5.6. Гарантийное обслуживание составляет ________ месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.

5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).

6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).

6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере 7.5 % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.

6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 7.5 % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

Смотрите так же:  420 гк рф судебная практика

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.

8.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оформление договора

Работы по изготовлению ювелирных изделий и корпоративных подарков начинаются только на основании заключенного официального договора, за подписью обеих сторон.

Оформление договора
на изготовление ювелирных изделий

Заключается как с юридическими лицами (корпоративные заказы: значки, запонки, медали и т.п.) так и частными (обручальные кольца, ювелирные украшения на заказ) на его основании выставляется счёт на соответствующую сумму. Договор является гарантией исполнения наших обязательств относительно качества продукции сроков исполнения, со стороны заказчика своевременную оплату и приёмку товара. Основные разделы договора описывают предмет договора, срок исполнения заказ, цену и порядок расчёта, приёмку изделий, а так же предусматривается ответственность сторон.

В разделе спецификации прописан предполагаемый вес будущего изделия и конечный эскиз, вставки и материалы.

Для оформления сделки и получения текста договора обращайтесь к нашим менеджерам.

Скачать электронную версию договора

ООО ”Бел-Мастер”

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

ДОГОВОР № ______

Общество с ограниченной ответственностью «Бел-Мастер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шляхтенка Николай Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ , в, действующего на основании паспорта , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению и организации выполнения комплекса работ по изготовлению, отделке, и установке деревянных изделий, указанных в Приложении №1, (все работы, выполняемые по настоящему Договору, именуются вместе далее — Работы), в соответствии с чертежами, разработанными Исполнителем и являющимися Приложением № 2 к настоящему Договору.

1.2 Работы производятся на Объекте по адресу: ____________________________________

1.3 Конкретные этапы, Спецификация изделий, объем и сроки выполнения работ, сроки доставки и монтажа деревянных изделий, являющихся предметом настоящего Договора, определяется в Приложении 1, составляющим неотъемлемую часть Договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________________________

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

  1. В течение 2 (двух) банковских дней, с момента подписания настоящего договора, Заказчик перечисляет Исполнителю в качестве 1-го аванса , денежные средства в размере 70% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________
  2. В течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Исполнителю остальные 30 % от Общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________

2.2.6. Исполнитель выставляет счет Заказчику в рублях.

2.2.7. Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п. 1.1. немедленно после осуществления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.2.1 настоящего договора.

3.2. Срок окончания Работ — ______ календарный день с момента получения авансового платежа.

3.3. Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный Договором срок с надлежащим качеством, соответствующим Договору и действующим стандартам.

3.4. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

3.5. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.7. Исполнитель вправе назначить представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам.

3.8. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

— иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в Договоре срок.

3.9. Исполнитель перед началом работ на объекте снимает размеры элементов помещения.

3.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет приемку помещения для последующей его отделки деревянными изделиями.

3.11. Если Исполнитель в ходе выполнения дополнительных указаний Заказчика, в рамках настоящего Договора, обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и увеличения общей стоимости Работ, то он обязан не позднее 1 (одного) дня с момента обнаружения, письменно сообщить об этом Заказчику.

3.12. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ в целях настоящего договора третьих лиц с отнесением ответственности за их действия, как за свои собственные.

3.13. Исполнитель обязан сдать Заказчику по акту сдачи-приемки выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик обязан обеспечить условия, необходимые для начала Работ, нормального их ведения и завершения в сроки, согласованные Сторонами в Договоре.

4.2. Заказчик обязан осуществить оплату Работ, выполняемых Исполнителем, на условиях, согласованных Сторонами в статье 2 Договора.

4.3. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, обеспечить получение согласований и разрешений, необходимых для производства Работ.

4.4. Заказчик обязан рассмотреть предоставляемые Исполнителем документы о выполнении или корректировке Работ (в том числе Акт сдачи-приемки выполненных работ) и согласовать их в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их предоставления Исполнителем.

4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

5. ГАРАНТИИ.

5.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, составляет 12 месяцев, начиная со дня подписания Акта выполненных работ.

Смотрите так же:  Жалоба в судебную коллегию верховного суда рф по гражданскому делу

5.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:

При неправильной эксплуатации изделий, См. (правила эксплуатации изделий с элементами из массива древесины, Приложение № 3 к настоящему Договору.

При повреждении изделий в результате несчастного случая, затопления, пожара, и подобных причин.

При механических повреждениях, возникших по вине Заказчика.

5.3. В случае обнаружения несоответствия изделий качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного изделия в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня составления акта. Для составления указанного акта Исполнитель обязуется обеспечить явку своего полномочного представителя в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

5.4. В случае замены Изделия, гарантийный срок исчисляется с момента его (Изделия) поставки.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

6.1. При готовности изделий Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в двухдневный срок.

6.2. После завершения всех Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, Исполнитель должен сдать результаты Работ Заказчику.

6.3. Исполнитель, в течение трех дней после окончания Работ, обязан направить Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки Работ.

6.4. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого Акта подписать его, либо направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием необходимых доработок.

В случае мотивированного отказа от подписания Акта Стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроком их выполнения.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ по назначению.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.

7.2. Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку:

7.2.1. За просрочку выполнения графика работ в соответствии с п. 3.2. и 5.3. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от общей суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 30% от общей суммы договора.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.4. Требование уплаты неустойки является правом, а не обязанностью стороны, права которой нарушены.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Стороны договорились разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, с обязательным досудебным претензионным порядком их разрешения.

8.2. В случае не достижения согласия сторонами спор может быть передан на разрешение в Суд в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двух сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме по взаимному соглашению Сторон и подписаны уполномоченными на то представителями.

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.1.При расторжении настоящего Договора производятся взаиморасчеты между Сторонами.

10.3. Риск случайного повреждения изделий, оборудования и результатов Работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10.5. Во всех взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. До момента обмена подлинными экземплярами, действующими и имеющими юридическую силу, признаются экземпляры, скрепленные печатями и подписями и переданные посредством электронной почты.

10.7. Настоящий Договор содержит Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

10.7.1. Приложение № 1. Смета.

10.7.2. Приложение № 2. Чертежи деревянных изделий.

10.7.3. Правила эксплуатации изделий.

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

Приложение № 1

К Договору № ______ от ____.___.201__ года.

ВНИМАНИЕ !

Цвет и текстура изделия могут отличатся от реального образца, совпадение цвета 95 %.

Явные дефекты или несовпадения по цвету и рисунку принимаются на рекламацию до установки.

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

Приложение № 3

К Договору № ______ от ____.____.201__ года

Правила эксплуатации изделий из массива древесины

Столярные изделия из массива (лестницы, мебель, арки, двери, и т.д.) предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 30-50% и температурой воздуха в пределах 15-25 градусов C выше нуля.

В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 30-50%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева.

При хранении и эксплуатации столярные изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

При эксплуатации необходим правильный уход за всеми лакированными поверхностями. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности столярные изделия рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели на восковой основе. Не допускается применять соду, порошки и пасты,

не предназначенные для ухода за изделиями. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью. Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Не следует ставить на поверхность изделий горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. В изделиях, имеющих крепления болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо подворачивать гайки, болты, шурупы.

Установка столярных изделий.

Изделия не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла. Установку или перестановку изделий следует производить только путем поднятия изделия за цокольную часть. Если при установке или перестановке изделий из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь подложить прокладку. В целях безопасности всегда прикрепляйте шкафы высотой более 1 метра к стене.

Договор на изготовление текстильных изделий

на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам

Дата заключения договора:__.__.20__ г.

____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ (наименование должности) ____ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании _______, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (наименование должности) ______ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика.

1.2. Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.

1.3. Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа согласовывается и утверждается Сторонами

1.4. Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия __ рабочих дней с момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа, направленного Заказчиком).

Смотрите так же:  Доклад на тему гражданство

2.Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере ___ % от стоимости заказа на основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части производится в течение __ рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком.

2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика.

2.4. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.5. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.6. Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.1. Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу. Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость Изделий.

3.2. Факт доставки Заказчику подтверждается накладной, подписанной представителями обеих Сторон.

3.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.

4.1. Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

4.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

4.3. Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет ____ месяцев.

4.4. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

4.5. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

5.Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему Договору;

5.1.2. удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором стоимость работы;

5.1.3. отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с производства;

5.2.2. уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей;

5.2.3. выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком для конструирования и пошива Изделий;

5.2.4. при обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине, устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. в течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при их осмотре в упакованном виде;

5.3.2. предоставлять свой материал для пошива Изделий;

5.3.3. вносить корректировки в процессе исполнения заказа;

5.3.4. предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии, предоставить всю необходимую информацию об Изделии;

5.4.2. принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором;

5.4.3. в разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.1. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

6.2. Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком данные в заказе.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий осуществляется силами самого Подрядчика.

6.4. В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость невыполненной работы.

6.5. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.Срок действия договора

7.1. Договор заключен на срок до __.__.20__ г.

7.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров.

8.2. При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

Другие публикации:

  • Мировой суд участок 238 Мировой суд участок 238 Медведева Ирина Сергеевна ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ Нехай Алий Нулидович Телефон: 8 (861) 236-95-30 СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ Ерещенко Анна Игоревна Телефон: 8 (861) 236-95-30 СЕКРЕТАРЬ МИРОВОГО СУДЬИ Шмелева […]
  • Заявление на инн 2011 Получить ИНН онлайн через интернет На нашем сайте Вы можете получить ИНН онлайн через интернет. Сделать это очень просто, достаточно воспользоваться удобной формой получения идентификационного номера налогоплательщика онлайн, которая […]
  • Штраф за несвоевременную сдачу рсв-1 в 2019 году кбк Штраф за несдачу отчетности СЗВ-М и РСВ-1 По завершению каждого отчетного и расчетного периодов страхователь в обязательном порядке должен предоставить в ИФНС необходимый расчет по форме РСВ-1. Если по каким-либо причинам отчетность будет […]
  • Мировой суд на привольной Мировые судьи (Кузьминский суд), Выхино-Жулебино, с/у 134-136 Судебный участок мирового судьи №134 Мировой судья: Зенкина Марина Николаевна Телефон для справок: 8 (495) 706-53-66ф Телефон судебного участка: 8 (499) 706-53-65 E-mail: […]
  • Адвокат жуйков сергей петрович Адвокат Жуйков Сергей Петрович Оценки качества работы адвоката: Обращались к услугамэтого адвоката? Отзывы об адвокате Хотите стать участником рейтинга? Заполните краткую заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время! Ваша информация […]
  • Заявление о прекращение аренды земельного участка Уведомление о прекращении аренды Для чего нужно уведомление о прекращении аренды? Казалось бы, договор аренды не исполняется — можно сразу обращаться в суд. Или срок аренды истек – имущество должно быть возвращено собственнику (законному […]
Договор изделия на заказ