Договор № на выполнение работ по очистке объектов гбоу от снега, сосулек и наледи

Главная > Документ

на выполнение работ по очистке объектов ГБОУ ________________________________________ от снега, сосулек и наледи.

г. Москва «____»_____________ 201_ года

Государственное бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ______________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ______________________________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДРЯДЧИК, в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, на основании _____________________________________ (п.___________ ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы путем проведения _______________________ (протокол № ________________ от ________________ г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

Подрядчик по заявке Заказчика (Приложение №6) обязуется выполнять работы по очистке кровель от снега, сосулек и наледи (далее — работы) на Объектах Заказчика согласно Адресному списку Объектов, подлежащих очистке от снега, сосулек и наледи (Приложение №1) а Заказчик обязуется оплачивать данные работы в соответствии с настоящим Договором.

Виды и стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, определены в Тарифах на работы (стоимость работ) по очистке Объектов от снега, сосулек и наледи (Приложение №2).

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало проведения работ по настоящему Договору — следующий день с момента подписания Акта технического состояния объектов ГБОУ_______________________, подлежащих очистке от снега, сосулек и наледи (Приложение № 3, далее — Акт ТСО), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов объектов (кровельного покрытия, свесов, водосточных воронок, водосточных труб и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на Объектах, а так же указывается дата передачи Объектов Заказчика Подрядчику для производства работ.

Технические характеристики Объектов Заказчика, подлежащих очистке от снега, сосулек и наледи, указаны в Приложении № 5 настоящего Договора.

Все акты по настоящему Договору подписываются при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика.

Окончание работ по настоящему Договору – 30 апреля 2014 года.

По договоренности Сторон срок начала и окончания Работ может быть изменен путем оформления отдельных дополнительных соглашений.

Истечение срока действия настоящего Договора, его досрочное расторжение, либо односторонний отказ от его исполнения не влекут за собой прекращение прав и обязанностей Сторон, возникших соответственно до истечения срока действия Договора или до момента, с которого он считается расторгнутым.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик начинает проводить работы не позднее трех часов с момента получения заявки от Заказчика. Заявка оформляется в письменной форме (Приложение № 6) и отправляется Подрядчику по факсу _______________ или по электронной почте __________________. Заявка может быть передана Подрядчику в устной форме по телефону ________________ с последующим оформлением в письменной форме.

Срок выполнения работ – не позднее ___________________ с момента приступления специалистов Подрядчика к работе.

3.3. Для соблюдения сроков выполнения работ Подрядчик самостоятельно привлекает необходимое количество рабочих для выполнения заявки Заказчика. Очередность очистки кровель и оптимальное количество рабочих на Объектах в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Выполнение работ по заявкам Заказчика производится Подрядчиком, независимо от дня недели, выходных и праздничных дней.

3.4. Для оформления допуска на Объект Заказчика Подрядчик предоставляет Заказчику и руководителю образовательного учреждения список лиц, которые непосредственно будут производить работы.

3.5. Подрядчик выполняет работы, привлекая для этого специально подготовленный для работы на высоте персонал (рабочих), используя при этом собственную страховочную оснастку и приспособления, необходимые для безопасного и качественного выполнения работ.

3.6. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает ограждение места сброса снега, наледи и контролирует отсутствие доступа людей и транспорта в эти места.

3.7. В случае отсутствия страховочного кровельного ограждения Подрядчик обеспечивает страховку своих сотрудников с использованием спецсредств и за свой счет.

3.8. Подрядчик своими силами организует вывоз снега, сосулек, наледи с Объектов Заказчика. (данный пункт требует согласования).

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет ___________ (__) руб. _______ коп., в том числе НДС — _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (или НДС не облагается — основание от освобождения от уплаты НДС).

Стоимость работ по настоящему Договору формируется за время действия Договора на основании актов выполненных работ, подписанных Сторонами. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определяется на основании приложенных к Договору тарифов (Приложение №2).

Оплата производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, оформленного по форме, указанной в Приложении №7, на основании выставленного счета, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

Выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора финансируется __________________________ (за счет средств бюджета города Москвы).

КБК ______________________________; ЦСР _______________________________;

КВР ______________________________; ЭКР _______________________________;

В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности оказания обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности, при этом исполнение обязательств, производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования услуг, Стороны должны согласовать новые сроки оказания услуг, а если необходимо, и другие условия оказания услуг в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования услуг.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. В течение трех дней по окончании работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает Акт о приемке выполненных работ.

5.2. Подрядчик передает подписанный Акт о приемке выполненных работ, а также счет, счет-фактуру представителю Заказчика через своего представителя. В доказательство получения Акта о приемке выполненных работ, счета, счета-фактуры представитель Заказчика расписывается в реестре счетов, которые ведет Подрядчик.

5.3. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами по Актам о приемке выполненных работ в течение одного дня с момента извещения Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче результатов работ.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные работы, Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Подрядчика, и определением сроков их выполнения.

5.5. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Выполнять работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с соблюдением требований СНиП, обычно предъявляемых к работам соответствующего рода, охраны труда, изложенных в «Межотраслевых правилах по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000 и в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство», соблюдать требования пожарной безопасности при проведении работ.

Выполнять работы по настоящему Договору силами, инструментами и материалами Подрядчика.

Немедленно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ.

Соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности на Объектах Заказчика при проведении работ.

По окончании работ известить Заказчика о готовности результата работ к сдаче.

Не позднее дня с даты подписания Акта о приемке выполненных работ, в случае прекращения Договора, вывезти с Объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, строительный и прочий мусор.

Возмещать суммы штрафов и иных платежей, налагаемых на Заказчика за нарушения Подрядчиком требований нормативных документов в области экологии и строительства, возникших в результате выполнения работ, осуществляемых по Договору, за нарушения установленного порядка выполнения работ, указанных в п.1.1 Договора, законодательства об охране труда, за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам при проведении работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик осуществляет оплату указанных сумм в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требований о возмещении.

Выполнять работы, используя уборочный инвентарь, исключающий повреждение кровельных покрытий, ограждений, водосливных систем зданий и др. подобных повреждений. В случае обнаружения на Объектах Заказчика повреждений, не указанных в Актах ТСО (п. 2.1. Договора), возникших в период с начала оказания услуг по настоящему Договору до окончания работ, Заказчиком назначается совместная с Подрядчиком комиссия по фиксированию характера и видов повреждений. Результатом работы комиссии является Акт выявленных повреждений после произведенных работ по очистке снега, сосулек и наледи на объектах ГБОУ ____________________ (Приложение №4).

Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика о повреждениях, возникших на Объекте в ходе выполнения работ по Договору.

Проводить расследование несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на производстве (протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, сертификации работ по охране труда и др.) в соответствии с установленными сроками.

Подрядчик имеет право:

Требовать от Заказчика оплаты работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения субподрядчика, Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с настоящим Договором и законодательством, действующим на территории Российской Федерации. При этом Подрядчик обязан предоставить список субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ, для оформления разрешения на допуск на Объекты Заказчика.

Смотрите так же:  Арбитражный суд кемеровской области образцы исковых заявлений

Обеспечить допуск Подрядчика на территорию Заказчика (согласно предъявленным заявкам и спискам Подрядчика), к Объектам Заказчика, к местам проведения работ, а также подготовку самих мест проведения работ (уборка оборудования, материалов и т.п., мешающих выполнению обязательств Подрядчиком).

Принять работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.

В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Расторгнуть настоящий Договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Приостановить оплату работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.7. настоящего Договора, до момента их исполнения.

Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Запретить работы, в случае нарушения Подрядчиком п. 3.5, 3.6., 3.7. и 6.1.1. или по иным обстоятельствам, если имеются на то причины (возможность травмирования или угроза жизни рабочим и третьим лицам, повреждение оборудования при проведении работ и т.п. случаи).

6.5. Каждая Сторона обязуется назначить из числа работников представителя, ответственного за связь с другой Стороной по вопросам исполнения обязательств, с указанием фамилии, имени, отчества, должности и номера телефона.

Подрядчик и Заказчик за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки и уплатить неустойку, предусмотренную настоящим Договором.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов работы по назначению, Заказчик вправе по своему усмотрению:

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в кратчайший срок;

Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика;

Отказаться от исполнения Договора.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе и после выполнения работ (из-за некачественного их выполнения), отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в сроки, установленные в п.3.1 и п.3.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Размер такой неустойки составляет 1% от стоимости работ выполняемой заявки за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0,1% от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих сотрудников, действиями сотрудников привлеченной им субподрядной организации в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью или в случае смерти третьих лиц, имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Подрядчик несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Подрядчик несет ответственность за нанесение любого материального ущерба Заказчику (в т.ч. за механические повреждения кровельного покрытия крыш и др. повреждения), возникшего при оказании услуг или некачественного и несвоевременного их исполнения.

Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее окончательной приемки Заказчиком (п.5.5. Договора) несет Подрядчик.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств. О наличии таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их

воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону. Подтверждением действию таких обстоятельств служит документ, выданный соответствующим органом.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение настоящего Договора производится Сторонами в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

9.2.1. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора;

9.2.2. Если Подрядчик при выполнении работ неоднократно допускал несоблюдение сроков и некачественное исполнение заявки, нарушал правила по охране труда, не выполнял требования режима и пропускной системы, скрывал факты нанесения ущерба работникам, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также совершал другие нарушения, указанные в п.6.1. настоящего Договора. При этом Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от общей суммы стоимости выполненных работ по заявкам (п.3.1.) и выплаченной на день расторжения Договора.

9.3. Расторжение Договора производится Сторонами во внесудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, направляет другой Стороне извещение за __________ (__________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

10.2. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются ими путем переговоров либо путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения письменной претензии 20 (двадцать) дней с момента получения ее Стороной. Если по результатам переговоров (переписки) Стороны не приходят к согласию, то споры и разногласия передают на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

11.1. Сроки Договора могут быть изменены из-за сложившихся погодных условий по предварительному письменному согласованию Сторон. В случае изменения срока, указанного в п.2.4. настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

11.2. Подрядчик, письменно не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в Приложениях № 2, а также в заявке, оформленной в соответствии с Приложением №6, не вправе требовать оплаты этих работ Заказчиком.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. При решении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации на момент совершения действия.

12.2. Об изменении данных, указанных в разделе 12 настоящего Договора, Стороны обязуются информировать друг друга в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения указанных изменений. При отсутствии указанного уведомления вся информация, направленная по последним известным данным, считается направленной надлежащим образом. Иные изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному у Заказчика и Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.4. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 — Адресный список Объектов, подлежащих очистке от снега, сосулек и наледи;

Приложение №2 — Тарифы на работы (стоимость работ) по очистке Объектов от снега, сосулек и наледи;

Приложение №3 — Форма Акта технического состояния объектов ГБОУ _____________________, подлежащих очистке от снега, сосулек и наледи;

Приложение №4 — Форма Акта выявленных повреждений после произведенных работ по очистке снега, сосулек и наледи на объектах ГБОУ _____________________;

Приложение №5 — Форма Технических характеристик Объектов, подлежащих очистке от снега, сосулек и наледи в ГБОУ _______________________;

Приложение №6 — Форма заявки на выполнение работ по договору;

Приложение №7 — Форма Акта о приемке выполненных работ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Договор на оказание услуг по вывозу снега

Автор документа

на оказание услуг по вывозу снега

г. ___________ «___» _______________20__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу снега с территории и от объектов Заказчика по адресу: ____________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

Смотрите так же:  Заявление субсидиарная ответственность образец

2.1.2. Содержать используемые (арендованные) контейнеры (бункеры) для хранения снега, площадку и подъездные пути к ней в исправном состоянии, обеспечить их сохранность.

2.1.3. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять вывоз снега, при наличии отдельного места и тары для временного складирования мусора:

  • по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу Исполнителя по тел. _______________
  • по графику, по следующим дням недели ___________________________________________________,

с территории и от объектов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,

  • контейнерами объёмом 0,8 м.куб.
  • бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб
  • бункерами-накопителями объемом 20 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 27 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 36 м.куб.

2.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора, предоставить Заказчику в аренду контейнер (бункер) соответствующего объема.

2.4. Исполнитель имеет право отказаться от вывоза снега, в случае, если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

3.1. При осуществлении вывоза снега по заявкам Заказчик подает предварительную заявку через ЕДС до 16.00ч. дня, предшествующего исполнению.

3.2. Погрузка снега в контейнер (бункер) осуществляется силами Заказчика.

3.3. Выполнение работ оформляется в конце месяца актом выполненных работ и счетом-фактурой.

3.4. Тариф на вывоз 1 бункера (контейнера) составляет:

  • объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
  • объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
  • объемом 20 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

3.5. В случае ложного вызова либо невозможности исполнения заявки (отсутствия доступа на территорию Заказчика, неисправность контейнера и пр.), последний выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, указанной в п. 3.4. договора.

3.6. При невозможности механизированной погрузки снега в спец.транспорт по вине Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю за ручную погрузку снега силами Исполнителя 300 руб. с учетом НДС в час.

3.7. При заказе менее 5 контейнеров (бункеров) одного объема дополнительно взимается плата за аренду бункера (контейнера) в размере:

  • объемом 0,8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 20 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 27 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 36 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер).

3.8. Заказчик вносит денежные средства в размере, определяемом актом выполненных работ, на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти календарных дней с момента направления Исполнителем акта выполненных работ.

3.9. За нарушение срока оплаты, указанного п. 3.8. договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от ежемесячной стоимости фактически оказанных услуг по настоящему договору. Штраф начисляется с даты нарушения срока оплаты и до даты фактического исполнения Заказчиком своих денежных обязательств.

3.10. Вывоз снега осуществляется с «___» __________ 20__ года.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленного по заявке (на период погрузки) и/или в аренду контейнера (бункера).

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами милиции и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории и дезинфекцию мусоросборников.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

6.5. В случае расторжения сторонами настоящего договора, Заказчик в течение одного рабочего дня с даты подписания соответствующего соглашения передает по акту приема-передачи Исполнителю предоставленный в аренду контейнер (бункер).

7. Особые условия

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

Договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега

на оказание услуг по уборке и вывозу снега

г. Москва «___» января 2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью _______________________, действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», ______________ и Общество с ограниченной ответственностью _____________________, действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» __________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.По договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги с оплатой по соглашению сторон (приложение № 1).

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: по вызову Заказчика осуществлять выезд на объект (территорию) Заказчика бригады рабочих с оборудованием, уборочной техникой, автомобилей – самосвалов в количестве согласованном с Заказчиком с целью уборки снежного покрова, сугробов, наледи, осуществления перевозки снега, а также передачу снега на городские приемные пункты для утилизации, именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Оказание Услуг выполняются в течении 24 часов с момента вызова с правом выполнения работ досрочно.

Срок действия настоящего Договора с «15» января 2007 г. до «15» апреля 2007 г.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполнения Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем. Оказание Услуг ведется по перечню, отмеченных в п. 1.2. настоящего договора и расценкам по соглашению сторон (Приложение ).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

Оказать Услуги с надлежащим качеством.

Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4. настоящего договора.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 2 дней.

2.2. Исполнитель обязан выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма на выполнение грузоперевозок снега третьих лиц.

2.3. Заказчик обязан:

Оплачивать услуги по цене, указанной в п. 3 настоящего договора с момента подписания документа приема-сдачи Услуг.

2.4. Заказчик имеет право:

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена оплаты Услуг и порядок расчетов.

3.1.Вознаграждения Исполнителю за выполнение Услуг с учетом дополнительных затрат оплачиваются в размерах соглашения сторон (Приложение ).

3.2. Основанием для оплаты по договору о возмездном оказании услуг является сам договор и документ, свидетельствующий о выполнении договорных обязательств

Оплата Заказчиком Исполнителю Услуг осуществляется наличными средствами сразу после выполнения разовых работ или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон.

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика.

Смотрите так же:  Дополненный приказ

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

6. Заключительные положения

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.1. Приложения к настоящему договору:

6.1.1. Соглашение сторон о размерах оплаты возмездных Услуг;

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

Общество с ограниченной ответственностью _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примерная форма договора оказания услуг по очистке кровли от снега (разовое оказание услуг) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса РФ.

Договор оказания услуг по очистке кровли от снега
(разовое оказание услуг)

г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]

[ Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. полностью ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить выполнение комплекса работ (услуг) по очистке от снега кровли крыши здания, расположенного по адресу: [ вписать нужное ].

1.2. Площадь кровли, подлежащей очистке, составляет [ значение ] кв. м.

1.3. Комплекс работ (услуг), предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:

— ограждение прилегающей к зданию территории при очистке кровли от снега;

— очистка кровли от снега и наледи (промышленными альпинистами);

— удаление сосулек (по всему периметру кровли);

— уборка с прилегающей территории сброшенного снега, наледи и сосулек.

1.4. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.3 настоящего договора, своими силами с использованием необходимых технических средств.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.1.2. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на территорию Заказчика.

2.1.3. Назначить ответственное лицо, уполномоченное по доверенности от имени Заказчика решать возникшие в процессе оказания услуг вопросы, подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2.1.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание услуг по настоящему договору.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.3 настоящего договора, в полном объеме, с учётом соблюдения безопасности граждан, оказавшихся в месте сброса снега и наледи (обеспечение заграждений территории в месте сброса снега), выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

2.2.2. Качественно и в согласованные сроки выполнить услуги по очистке кровли от снега и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки предоставленных услуг.

2.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [ вписать нужное ] с момента возникновения этих обстоятельств.

2.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

2.2.5. Производить сброс снега, наледи и сосулек таким образом, чтобы не повредить устройства, установленные на крыше (телевизионные камеры, антенны, вентиляционные короба и т.д.), и не нарушать целостность кровли.

2.2.6. Производить уборку с прилегающей к зданию территории сброшенного с кровли Заказчика снега, наледи и сосулек своими силами.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается исходя из тарифов Исполнителя, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Оплата оказанных услуг производится на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Заказчик производит оплату в течение [ указать срок ] после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Начало срока оказания услуг по очистке кровли от снега — [ вписать нужное ].

Окончание срока оказания услуг по очистке кровли от снега — [ вписать нужное ].

4.2. Сроки оказания услуг могут быть продлены Исполнителем по согласованию с Заказчиком путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Порядок сдачи-приемки услуг

5.1. Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. Заказчик в течение [ вписать нужное ] с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать его или представить обоснованный отказ.

В случае обоснованного отказа Исполнитель за свой счет должен устранить указанные замечания.

5.3. Если в течение [ вписать нужное ] Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не представил обоснованный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [ значение ] % от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые услуги подлежат оплате в полном объеме.

6.4. В случае некачественного оказания услуг по очистке кровли или нарушения срока оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере [ значение ] % от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора.

6.5. В случае повреждения кровли здания по вине Исполнителя при производстве работ по очистке кровли Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере.

6.6. Уплата пеней не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [ указать наименование суда ] в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

9.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.

9.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Другие публикации:

  • Коллективная служебная записка Коллективная служебная записка Могут уволить с работы если служебная записка подписана коллективно? Здравствуйте! Просто так уволить не имеют право. Должны быть правовые основания. Основаниями прекращения трудового договора являются: 1) […]
  • Силовая пенсия ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. Отделение Пенсионного фонда России по г. Севастополю информирует, клиентские службы отделов ПФР […]
  • Осаго период использования автомобиля Осаго период использования автомобиля При оформлении электронного полиса невозможно внести календарные данные по периоду использования транспортного средства в срок страхования. Всем известно, что срок страхования по ОСАГО - 1 год, но […]
  • Полномочия органов управления при внешнем управлении Полномочия органов управления при внешнем управлении Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности (абз. 15 статьи 2 закона о банкротстве). Введение процедуры […]
  • Закон о тишине в москве 2012 Закон г. Москвы от 12 июля 2002 г. N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" (с изменениями и дополнениями) Информация об изменениях: Законом г. Москвы от 9 декабря 2015 г. N 68 в название настоящего Закона внесены […]
  • Пенсия год за три Консультации по расчету и начислению трудовой пенсии по выслуге лет Выслуга лет — это особый вид непрерывного трудового стажа, который предполагает начисление пенсии с определенными льготами и прибавками, определяемыми количеством лет […]
Договор оказания услуг по очистке снега