Примерная форма договора купли-продажи оборудования (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с гл. 30 Гражданского кодекса РФ.

г. [ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Организационно-правовая форма, полное наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и

[ организационно-правовая форма, полное наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование согласно спецификации (приложение N 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить это оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость оборудования по настоящему договору указана в согласованной между Сторонами спецификации оборудования. Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Покупатель должен произвести оплату оборудования в полном объеме не позднее [ срок ] с момента подписания сторонами спецификации оборудования.

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.4. Датой оплаты считается дата [ дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Продавца ].

3. Порядок, сроки и условия передачи оборудования

3.1. Передача оборудования осуществляется в течение [ значение ] календарных дней с даты вступления в силу настоящего договора и оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Доставка (вывоз) оборудования не включена в стоимость оборудования и осуществляется автотранспортом Покупателя или привлекаемых им третьих лиц со склада Продавца, расположенного по адресу [ вписать нужное ], в течение [ значение ] календарных дней c момента подписания акта приема-передачи.

4. Переход права собственности

4.1. Право собственности на оборудование, риск случайной гибели или повреждения оборудования переходит к Покупателю с момента получения оборудования по акту приема-передачи.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Продавец обязан:

5.1.1. Передать Покупателю оборудование надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

5.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Покупателю необходимую документацию;

5.1.3. Передать Покупателю оборудование свободным от прав третьих лиц.

5.2. Продавец имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной и в полном размере оплаты оборудования Покупателем;

5.2.2. Требовать вывоз оборудования с территории Продавца в указанный в п. 3.2 настоящего договора срок.

5.3. Покупатель обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременный вывоз оборудования с территории Продавца;

5.3.2. Произвести оплату оборудования в порядке и в срок, предусмотренные настоящим договором.

5.4. Покупатель имеет право:

5.4.1. Требовать передачи оборудования в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора;

5.4.2. При передаче оборудования требовать проведения проверки его свойств или демонстрации использования.

5.4.3. В случае непредоставления возможности незамедлительно получить в месте продажи информацию об оборудовании Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за оборудование суммы и возмещения других убытков.

6. Качество оборудования

6.1. Качество передаваемого оборудования полностью соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.

Гарантийный срок на оборудование составляет [ указать нужное ] с даты передачи оборудования.

7. Упаковка и техническая документация

7.1. Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность его в пути до конца места назначения.

7.2. В зависимости от характера оборудования каждая машина или агрегат снабжается паспортом, руководствами по сборке и эксплуатации, а также сертификатом завода-изготовителя о качестве.

8. Ответственность Сторон

8.1. При просрочке оплаты оборудования Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере [ значение ] % от стоимости оборудования за каждый день просрочки.

8.2. В случае просрочки передачи оборудования Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере [ значение ] % от стоимости оборудования.

8.3. Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия оборудования, передача которого просрочена на [ значение ] дней.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. В случае прекращения действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.6. Если же Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению в [ наименование и адрес арбитражного суда ].

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение N 2. Акт приема-передачи оборудования.

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор на внедрение (поставка + монтаж)

В своей практике IT-компании часто сталкиваются с ситуациями, когда одному и тому же клиенту нужно и продать оборудование, и провести его монтаж и настройку.

Чтобы не составлять несколько договоров на каждую услугу, вместо этого используется договор на внедрение, который включает все необходимые операции. Но как правильно составить такой договор, чтобы он имел юридическую силу и не содержал ошибок? На что обратить особое внимание?

Разберемся в рамках данной статьи.

Особенности договора на внедрение

Законодательство нашей страны разрешает составлять т.н. «смешанные» договоры, включающие элементы разных типов соглашений – оказания услуг, купли-продажи и т.д. Договор поставки и монтажа оборудования относится именно к смешанным – он включает и поставку (передачу) оборудования, и подряд – услуги по установке и настройке.

Заключается такое соглашение обычно для упрощения сотрудничества – вместо составления и согласования минимум двух договоров (а иногда их может быть и больше) можно обойтись одним, который будет включать все необходимые условия.

На практике большинство сделок по купле-продаже сложного оборудования (телекоммуникационные системы, видеонаблюдение, охранные сигнализации и т.д.) на самом деле реализуется по схеме «поставка + монтаж», поскольку это удобно как поставщику, так и покупателю.

Для того чтобы смешанный договор признавался таковым с юридической точки зрения, он должен содержать ключевые условия всех компонентов, включенных в него:

Образец договора поставки и монтажа оборудования, заключаемый между юридическими лицами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

Смотрите так же:  Госпошлина в суд по разделу имущества

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 — 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу: .

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – .

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

Смотрите так же:  Увеличится ли пенсия с августа

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Поставка оборудования для системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом и системы видеонаблюдения.

Контракт №2590229310717000205 на ЕИС

Закупка №0356200000117000186 на ЕИС

Сумма контракта:

Разница между суммой контракта и НМЦ:

Протокол подведения итогов

Карточка будет добавлена в Избранное

В случае публикации текущей закупки, она заменит отслеживаемую будущую, Вы получите уведомление

Понравилась закупка? Оцените свои возможности, примите решение об участии, подготовьте необходимые документы

Вы подали заявку на участие в аукционе?

Допущены к торгам?

Организатор торгов отклонил Вашу заявку и Вы не согласны с данным решением?

Аукцион! Выигрывает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия и цену.

Ожидайте результатов аукциона, отслеживайте соблюдение сроков:

Вы победитель? Поздравляем! Предоставьте Заказчику обеспечение исполнения контракта и подпишите контракт

Строго соблюдайте сроки. Соотношение рабочих и выходных дней не принципиально:

Соотношение рабочих и выходных дней принципиально:

Преимущества для Субъектов Малого Предпринимательства и Социально Ориентированных Некоммерческих организаций:

  • Сумма обеспечения — до 2% от стоимости контракта.
  • Оплата закупки — не более 15 дней с момента подписания документа о приемке.

Возможно увеличение цены контракта до 15%, но не более начальной цены в случаях:

  • Если продавец — организация инвалидов
  • Если продавец — предприятие уголовно-исполнительной системы
  • Товарам/работам/услугам, произведенным на территории государств — членов Евразийского экономического союза

В данной закупке могут принималь участие только организации — субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации

Установлен запрет на продажу товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Договор на монтаж охранной сигнализации

на монтаж охранной сигнализации

г. Москва «__» ______ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Эксперт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж охранной сигнализации (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить средства охранной сигнализации (комплект «_______________» с расширением:_____________________________) и оборудовать ими помещение Заказчика, находящееся по адресу: _____________________________________________________________________________ (далее – «Объект»), в соответствии с проектом, предварительно подготовленным Исполнителем и согласованным с Заказчиком. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить согласованную Договором стоимость в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.

Проект охранной сигнализации (планы расположения оборудования) прилагается к настоящему договору (Приложение ).

Состав и комплектность поставляемых Исполнителем средств указаны в Приложении №2 к настоящему Договору.

Расчет стоимости комплекта «___________________» с дополнительными возможностями и установкой – Приложение к Договору.

После выполнения своих обязательств, указанных в п. 4 настоящего Договора, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных монтажных работ согласно Приложению №4 к Договору.

1.2. Срок выполнения работ по установке охранной сигнализации составляет 1 (один) рабочий день.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ, выполняемых Исполнителем на основании настоящего Договора составляет ______________ (__________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере ____________ (___________________) рубль 00 копеек.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Оплата по Договору Исполнителю производится Заказчиком за фактически выполненные работы в день установки охранной сигнализации и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных монтажных работ на сумму: ________________________ (____________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере __________________ (__________________________) рубль 00 копеек.

3.3. Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

Доставить оборудование охранной сигнализации по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, в течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора (конкретная дата поставки и монтажа согласуется с Заказчиком).

4.1.1. Выполнить монтаж оборудования на Объекте Заказчика в соответствии с проектом, предварительно подготовленным Исполнителем и согласованным с Заказчиком, настройку системы.

4.1.2. Обучить пользованию системой охранной сигнализации представителей Заказчика в день выполнения работ на Объекте.

4.1.3. По окончании работ предоставить Заказчику инструкцию по пользованию системой, в которой отражаются вопросы: как поставить на охрану и снять с охраны, как направить сообщения (команды) системе, к кому обращаться — контакты Исполнителя.

Смотрите так же:  Расписка на задаток на аренду квартиры

4.1.4. Все указанные работы выполнить в течение 1 (одного) рабочего дня.

4.1.5. В процессе эксплуатации охранной сигнализации оказывать Заказчику техническую поддержку:

— бесплатные консультации по телефону и e-mail;

— ремонт либо замена вышедшего из строя оборудования с выездом специалиста для устранения неполадок в период гарантии 1 год.

4.2.1. Обеспечить доступ Исполнителя на Объект Заказчика и проведение работ по п.1.1. Договора.

4.2.2. Оплатить согласованную Договором стоимость в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора в порядке, указанном в п.3. Договора.

4.2.3. Принять оборудование охранной сигнализации и работы по монтажу и настройке системы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ

5.1. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего Договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств.

5.2. Исполнитель гарантирует, что качество материалов и работ будет соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к таким материалам.

5.3. Сдача работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки выполненных монтажных работ (Приложение к Договору), который подписывается обеими Сторонами.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы и установленное Исполнителем оборудование составляет один год с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется заменить или произвести ремонт вышедшего из строя оборудования в срок не более пяти рабочих дней с момента уведомления Исполнителя о неполадке. При этом гарантийный срок продлевается на срок, в течение которого оборудование не работало надлежащим образом. Гарантия не распространяется на неполадки, которые возникли по вине Заказчика (внешние либо внутренние повреждения оборудования, вызванные действиями Заказчика) либо наступления форс-мажорных обстоятельств (возникновение пожаров, наводнений, землетрясений, ураганов и любых других стихийных бедствий).

5.6. В период гарантийного срока при невыполнении Исполнителем своих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки выполненных по Договору работ своими силами или с привлечением третьих лиц, а Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные при этом расходы.

5.7. Все дефекты оформляются письменно путем составления акта комиссией состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя, в течение 3-х дней после обращения Заказчика. В случае если представитель Исполнителя не явился для составления соответствующего акта, Заказчик вправе составить, указанный акт в одностороннем порядке.

5.8. После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных монтажных работ к Заказчику переходит вся ответственность за ее эксплуатацию, риски утраты и/или повреждения.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Все вопросы, возникающие в связи с Договором, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, дело передается в Арбитражный суд г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.

7.2. Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Контактный телефон для связи с Исполнителем 8 (495) 532-52-62, с 10-00 до 18-00, кроме выходных и праздников. В пятницу до 17-00.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

1. Проект охранной сигнализации (Приложение ).

2. Состав и комплектность средств охранной сигнализации (Приложение ).

3. Расчет стоимости комплекта «_____________________» с дополнительными возможностями и установкой (Приложение ).

4. Акт сдачи-приемки выполненных монтажных работ (Приложение ).

5. Лицензия МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации (Приложение ).

9. АДРЕСА СТОРОН

Юр. Адрес: 115230 г. Москва, Каширское шоссе, дом 12

Договор технического обслуживания систем охранной сигнализации

Договор технического обслуживания систем охранной сигнализации имеет широкое распространение как в коммерческой деятельности, так и в быту граждан. Именно сигнализация на сегодняшний день относится к наиболее эффективным системам защиты ценностей, в этой связи договор обслуживания охранных систем также достаточно популярен.

Данный договор относится к группе договоров возмездного оказания услуг и заключается в письменном виде. Регулируется действующим законодательством.

  • По договору технического обслуживания систем охранной сигнализации исполнитель обязуется проводить регулярное техническое обслуживание по заданию заказчика, а заказчик – следовать инструкциям исполнителя и оплачивать его услуги в полном объеме.
  • Предметом договора является техническое обслуживание систем охранной сигнализации с целью поддержания исправности и работоспособности оборудования.
  • Под системой охранной сигнализации понимается комплекс технических средств, направленных на оперативное выявление и обнаружение посторонних лиц на подконтрольной территории, в доме, на предприятии или на участке. Как правило, охранная сигнализация является частью системы, объединяющей компоненты систем безопасности и инженерных систем зданий и сооружений.
  • Основная функция охранной сигнализации – быстрое оповещение службы охраны о несанкционированном доступе на охраняемую территорию. Большинство современных средств также оснащены функциями записи, фиксации даты и времени и других данных.

Рекомендации к составлению договора

Важно понимать, что техническое обслуживание производится на работающем оборудовании и включает:

  1. подготовку и ввод оборудования в эксплуатацию;
  2. проведение регулярных повторяющихся профилактических осмотров с целью выявления неполадок;
  3. устранение обнаруженных дефектов;
  4. замену износившихся или поврежденных деталей;
  5. плановую замену деталей по наработке;
  6. консультирование заказчика и его представителей;
  7. осуществление текущего и капитального ремонта;
  8. поставки оригинальных запчастей и т.д.

Список услуг может быть дополнен или сокращен по соглашению сторон.

  • Во избежание разночтений задание исполнителю надлежит оформлять с максимальной конкретностью и тщательностью. Перечень услуг, стоимость и сроки их выполнения обязательно должны быть указаны в тексте договора или в приложении к нему.

Договор, представленный на нашем сайте, является типовым. Для составления документа, содержащего индивидуальные условия, рекомендуется помощь юриста.

Другими обязательными пунктами являются:

  • правовой статус сторон;
  • стоимость услуг;
  • способ и порядок оказания услуг;
  • форс-мажор;
  • основания для расторжения договора и проч.

В качестве приложений оформляются: задание исполнителю, перечень услуг, график платежей, акт об оказании услуг, отчет исполнителя и проч.

Другие публикации:

  • Приказ о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению Двинско-Печорское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов Оперативный дежурный: +7-921-077-01-33 Приказ и Положение о создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных […]
  • Приказ 10 30 Приказ Министра обороны РФ от 30 сентября 2010 г. N 1280 "О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений" (с изменениями и […]
  • Жимолость требования к почве Жимолость съедобная – как посадить и вырастить богатый урожай ягод Соблюдение сроков и приёмов посадки жимолости обеспечивает каждый год хороший урожай этой ранней ягоды, богатой витаминами, минералами и другими полезными […]
  • Коап побои Статья 6.1.1 КоАП РФ - Побои Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не […]
  • Договор найма жилого помещения форум тема съёма квартиры vin_o_n: Год назад я заключила договор арены квартиры. Наступает срок продления договора аренды (24 июня). … А почему договор аренды…? ЖК РФСтатья 30. Права и обязанности собственника жилого помещения2. Собственник […]
  • Штраф за несвоевременную сдачу рсв 1 2019 Штраф за несдачу РСВ Отчет по форме РСВ подается ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Следовательно, расчет по страховым взносам за второй квартал необходимо подать до 30.07.2018. Кто должен […]
Договор поставки охранного оборудования