Договор на уборку и вывоз снега

договор на уборку снега заключить договор на уборку территории от снега, с доставкой по Москве и области в течение 24 часов

Договор на уборку снега с территории – обязательный документ, так как качество работы, соблюдение мер безопасности для исполнителей и окружающих определяется высокой квалификацией подрядчика и чётко прописанными условиями сотрудничества.

С наступлением зимы актуальным стал вопрос уборки снега и наледи. Проблема касается дворов и прочих открытых территорий, дорог, крыш.

Для выполнения услуги уборки снега с территории стоит обращаться к профессионалам. Иногда достаточно помахать лопатой, иногда нужна механизированная уборка с помощью трактора. В этом случае необходим договор на уборку снега трактором.

Состояние крыш и дворов, качество уборки проверяет АТИ (административно-техническая инспекция). Выбрав рабочую бригаду, обязательно заключите договор на уборку территории от снега. Отсутствие договора может повлечь за собой неприятные последствия.

Договор для уборки снега нужен:

  • для урегулирования рабочих споров
  • для чёткой фиксации условий и договорённостей
  • для проверок комиссии АТИ

В случае отсутствия своевременной уборки снега штраф АТИ может составлять около 90 тысяч рублей. Услуги снегоуборочной фирмы и заключение договора обойдутся Вам гораздо дешевле.

Договор на уборку и вывоз снега с территории заключается на разовые и постоянные сезонные работы. Работа на крыше требует большого профессионализма и опыта. В случае, если работы проводятся на крыше/кровле, условия фиксирует договор на очистку кровли от снега.

Содержание договора на уборку снега с территории

  • предмет договора (какие услуги оказываются, адреса работ)
  • права и обязанности исполнителя и заказчика (сроки, акт сдачи-приёмки и т.д.)
  • цена, порядок расчётов
  • ответственность сторон (перед законом, органами надзора, материальная), сроки действия договора
  • разрешение спорных моментов (переговоры, суд)
  • форс-мажорные ситуации (стихийные бедствия, войны) – стороны не несут ответственности за неисполнение договорённости по непреодолимым обстоятельствам
  • заключительные положения (правила вступления в силу, расторжения договора, юридическая равносильность обоих экземпляров)
  • адреса и реквизиты сторон

Зачем убирать снег

Полагаться на таяние снега – неправильно, так как:

  • под тяжестью снега может произойти обвал крыши
  • падение с крыши сосулек и больших массивов снега – риск жизни и здоровью людей
  • если места стыковки на жестяной крыше не герметизированы, под действием талого снега крыша станет протекать
  • вода замерзает в трещинах здания, сила льда разрушает фасад
  • Придомовая территория зимой также нуждается в тщательном уходе. Люди ходят по снегу и наледи ежедневно, рискуя поскользнуться и получить травму. Создаются затруднения для проезда машин.

На уборку такого рода желательно заключать постоянный договор на вывоз снега с территории.

Заключение договора на уборку снега зимой 2015-2018

Итак, Вас интересует оказание услуг по уборке снега. Обращайтесь в компанию СЭС-ДОК. Мы заключаем официальный договор.

Договор на уборку снега

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на уборку снега (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на уборку снега

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор на уборку снега

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Договор на уборку и вывоз снега

Договор N ____ на уборку и вывоз снега

Статья 1. Предмет и цель Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега с объектов _________, __________, ___________, расположенных по адресам: ___________, ___________, ____________ (далее — Объекты), в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

— обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам;

1.2.1. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

1.2.2. В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.

1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами.

Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

1.5. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Приложении N 1.

1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков, так и продолжительности выполнения работы.

1.7. Указанные в п. 1.5 Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работы могут быть изменены в Сторонами в следующих случаях:

1.7.1. Самопроизвольное таяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам до начала и во время выполнения работ на объектах — Заказчик уведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать работы или об их прекращении.

1.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Статья 2. Порядок выполнения работ

2.1. На объекте 1.

2.2. На объекте 2.

Снег предварительно складируется на обозначенном на местности участке территории посредством погрузочного оборудования машин, задействованных в технологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из куч фронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пункты приема снега.

2.3. На объекте 3.

Вывоз снега с объектов дорожного хозяйства (далее — ОДХ) Заказчика осуществляется в два этапа.

1 этап — уборка и выборочный вывоз снега:

— со стоянок и остановок транспорта;

— на пешеходных переходах;

— с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;

— в местах массового посещения и интенсивного движения пешеходов.

2 этап — после завершения работ по первому этапу осуществляется сплошная уборка и вывоз снега со всего объекта.

При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега начинается уборка и вывоз снега с ОДХ, подлежащих первоочередной уборке и вывозу снега.

2.4. Вывоз снега осуществляется на снегосплавные пункты, указанные в Приложении N 1, и на мобильные снеготаялки.

2.6. После вывоза снега производится зачистка лотков от снега и снежно-ледяных образований с последующим вывозом.

2.7. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с объектов на прилегающие территории и обочины, в дальнейшем должен быть перемещен на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций погружен в самосвалы и вывезен на снегосплавные пункты (снегосвалки).

Смотрите так же:  Как правильно оформить расторжение трудового договора

2.8. Разделительные стенки, металлические барьерные ограждения и указатели на опорах должны очищаться не менее ___ раз в месяц, ___ цикла очистки в декаду.

Статья 3. Цена работ. Порядок оплаты

3.1. Цена работ согласована Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. Цена работ включает стоимость уборки, вывоза, транспортных расходов, а также общую стоимость всех иных затрат Подрядчика.

3.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ платежными поручениями в течение ___ дней с момента выставления счета Подрядчиком.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения каждой недели (декады и т.п.) выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N 2) с приложением подтверждающих документов.

4.2. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком указанного в п. 4.1 Договора Акта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку объема выполненных работ, проверяет соответствие их качества установленным требованиям и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 2), либо запрос о представлении разъяснений в отношении результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте (Приложение N 2), составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение ____ (______) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный оформленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении работ Заказчик принимает оказанные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 2), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Договора.

4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ (Приложение N 2) и выставленный Подрядчиком на его основе Заказчику счет на оплату являются основаниями для оплаты Подрядчику работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.2 Договора.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ установленным требованиям, параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ___ (____) часов после приостановления оказания работ.

5.4.5. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Сумма такой неустойки устанавливается в размере _______________ от суммы _________.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере _______ от стоимости подлежащих выполнению работ.

6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по оказанию работ, предусмотренных Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

6.6. В случае ненадлежащего качества результата работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ от стоимости некачественных работ за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ до момента устранения недостатков работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие установленным требованиям.

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в __-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1, будут длиться более ___ (____) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Смотрите так же:  Стаж у приставов

7.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города _______.

Статья 9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до «___»________ ____ г., а в части исполнения обязательств по оплате — до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 10. Прочие условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Договор на уборку и вывоз снега

Договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега №____

г. Новосибирск “______” ноября 2017 г.

Индивидуальный предприниматель _____________________, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья _________________________________, в лице председателя правления _______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора

1.1.По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Стоимость услуг отражена в Приложении № 1 к договору.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: по вызову Заказчика осуществлять выезд на объект (территорию) Заказчика уборочной техники, фронтального погрузчика (объем ковша 1,8 м3) в количестве, согласованном с Заказчиком с целью уборки снежного покрова, сугробов, наледи, погрузки, перевозки снега, а также передачу снега на городские приемные пункты для утилизации, именуемые в дальнейшем “Услуги”.

1.3. Оказание Услуг выполняется в определенный обеими сторонами день (дни) и период времени.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ обеими сторонами. Оказание Услуг ведется по перечню, указанному в п. 1.2. настоящего договора и ценам Приложения № 1.

  1. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

Оказать Услуги надлежащего качества.

Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.

Выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма третьих лиц на выполнение грузоперевозок снега.

2.2. Заказчик обязан:

Оплачивать услуги по цене, указанной в п. 3 настоящего договора с момента подписания акта выполненных работ.

Осуществлять учет выполняемых работ совместно с представителями Исполнителя, в противном случае, фактический объем работ оплачивается по данным, предоставленным Исполнителем.

Обеспечить свободный доступ к территории, на которой производится уборка снега.

Предоставить рабочего (дворника) для подбора снега в труднодоступных техники местах и шурфовки (откопки) малых архитектурных форм, в том числе:

скамеек, урн, дорожных бордюров, во избежание их повреждения.

Создать условия для беспрепятственной и безопасной работы спецтехники а именно:

За 30 минут до оговоренного сторонами времени начала работ и до полного выполнения заявки на территории не должно быть автотранспорта, способного помешать нормальному проезду и работе спецтехники.

– Провести мероприятия, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов и недопущение их в зону работы спецтехники.

2.3. Заказчик имеет право:

В течение оказания Услуг проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

  1. Цена и порядок расчетов

3.1. Стоимость оказания Услуг указана в Приложении №1 к настоящему договору.

3.2. Основанием для оплаты по договору о возмездном оказании услуг является подписанный обеими сторонами акт выполненных работ.

Оплата за Услуги осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, не позднее 4 календарных дней после подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

  1. Ответственность сторон

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с действующим Законодательством на территории России.

  1. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

  1. Заключительные положения

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  1. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает действие после выполнения сторонами принятых на себя договорных обязательств.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  1. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Договор на вывоз снега

На нашем сайте Вы можете cкачать образец договора на вывоз снега, осуществляемый как на разовой, так и на постоянной основе. Также Вы можете скопировать и заполнить договор на вывоз снега на этой странице.

ДОГОВОР № __/__/__

г.Москва « __ » _______ 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Столяров Александр Вячеславович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 № 017774191 от 18.04.2016, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение услуг по транспортировке (вывозу) снега из мест сбора по адресам указанным в заявке.

2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Производить вывоз снега по регламенту выполнения: вывоз снега производится по требованию «Заказчика», но не позже, чем через один день с момента выставления требования.

В случае нарушения регламента работ по вине «Исполнителя», последним ликвидируются последствия в течение 24 часов с момента фиксации нарушения.

Вести встречный контроль над выполнением регламента работ, своевременно принимать меры по выполнению своих договорных обязательств.

Смотрите так же:  Как оформить машину в днр из россии

3. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

«Заказчик» обязуется обеспечить установку контейнеров для сбора снега на специально оборудованных площадках.

Обеспечить загрузку и хранение в обслуживаемых контейнерах только снега, не допускать загрузки жидкими пищевыми отходами, отходами повышенной опасности, а также переполнение контейнеров.

Содержать в чистоте площадки для установки контейнеров, обеспечить освещение и свободный доступ к ним.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

«Заказчик» производит предоплату по безналичному расчету. Оплата производится не позднее 3-х календарных дней с момента получения счета от «Исполнителя».

Стоимость вывоза одного контейнера:

8 м3 составляет рублей;

22 м3 без погрузки трактором составляет рублей;

22 м3 с погрузкой трактором составляет рублей (от 5 бункеров).

Дополнительное время использования бункера оплачивается по согласованию «Сторон».

«Исполнитель» имеет право оставлять за собой действующий тариф и производить перерасчет стоимости оказанных услуг при изменении экономических условий и индексации цен с уведомлением об этом «Заказчика» за 5 дней до начала действия нового тарифа.

Окончательный расчет за выполненный объем работ производится ежемесячно на основании одностороннего Акта выполненных работ.(форма Акта приведена в приложении №1).

В случае если в течение 20 (двадцати) дней со дня передачи акта выполненных работах «Заказчик» в письменном виде не высказал своих возражений, то работы считаются принятыми, выполненными в полном объеме и надлежащим образом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

«Исполнитель», допустивший нарушения п. 2.2. настоящего договора выплачивает штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненной работы. Началом отсчета считается время получения телефонограммы от «Заказчика».

За просрочку платежа за выполненные работы «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере годовой учетной ставки банковского процента ЦБ РФ, действующего на день исполнения денежного обязательства.

За нарушение условий договора виновная «Сторона» несет ответственность в установленном законодательном порядке.

В случае невыполнения условий настоящего договора любая из «Сторон» вправе расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую «Сторону», не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора с изложением оснований в письменной форме.

Обо всех изменениях, касающихся настоящего договора, «Стороны» обязаны письменно извещать друг друга в 10-дневный срок.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных действий. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

При наступлении и прекращении указанных в п.6.1. обстоятельств «Сторона» по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить об этом другую «Сторону» в письменной форме.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно до момента, пока одна из «Сторон» не направит другой «Стороне» письменное уведомление о расторжении договора.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон». Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся только путем подписания «Сторонами» дополнительного соглашения к нему.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Столяров А.В.

Адрес: 109518, г. Москва, Волжский бульвар, д. 5, корп. 1, кв. 120

ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва

Индивидуальный предприниматель

_____________________ Столяров А.В.

Приложение № 1

к договору № __ от « ___ » ________ 2017 г.

образец формы одностороннего Акта выполненных работ:

Акт № от 20 г

Исполнитель: ИП Столяров А.В.

Заказчик : наименование организации Заказчика

Наименование работ, услуг

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Всего оказано услуг на сумму руб

Услуги считаются оказанными Индивидуальный предприниматель Столяров Александр Вячеславович надлежащим образом и принятыми (наименование организации Заказчика) в указанном в настоящем акте объеме, если в течении двадцати дней с даты составления настоящего акта от (наименование организации Заказчика) не поступило мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему) и качеству не принимаются

Индивидуальный предприниматель _________________________ Столяров А.В.

Настоящее приложение действует с « ___ » _____________ 2017 г.

Настоящее приложение составлено на 1 листе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу — по одному для каждой из сторон.

Договор на уборку территории

Компания АГС–Комплекс осуществляет уборку территорий, которые примыкают к границам здания, сооружения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц. Обладая, большим количеством техники уборку таких территорий осуществляем от 2000м 2 до нескольких гектаров.

Стоимость услуг по уборке территории оговаривается с заказчиком после осмотра участка нашим представителем. Цена таких услуг формируется от сложности работ, вида уборки и сезонности. Далее заключается договор.

При заключении договора оговариваются все нюансы таких видов работ. Например, специалисты нашей компании могут предложить разную периодичность работ. Можно заказать как разовую услугу по уборке территории, так и заключить договор на постоянное обслуживание.

В зимний период мы оказываем такие услуги, как:

  • очистка территории, тротуаров и проездов от снега и мелкого бытового мусора;
  • сколка льда и удаление снежно-ледяный образований;
  • подметание территории, очистка ее ото льда и снега;
  • расчистка канав для стока талых вод к приемным колодцам и люкам;
  • удаление и складирование снега на газонах или в местах, указанных Заказчиком, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду автотранспорта;
  • расчистка проходов для движения пешеходов в период интенсивного снегопада (более 1 см/час);
  • осуществляем сбор и вывоз снега;
  • чистим крыши от снега и сосулек;
  • обрабатываем песком или противогололедными материалами лестничные сходы, дорожки и тротуары.

В летний период мы:

  • очищаем территорию, тротуары и проезды от пыли с предварительным увлажнением территории;
  • производим на территории поливку зеленых насаждений, газонов и их ограждений;
  • удаляем мусор с газонов;
  • подметаем и сгребаем листья в осенний период;
  • в весенний период расчищаем каналы для стока талых вод;
  • осуществляем стрижку газонов;
  • собираем и вывозим мусор — ТБО, КГМ, строительные отходы.

Уборку территории наши специалисты проводят как механизированным способом с применением профессиональной техники, так и вручную.

Другие публикации:

  • Втб банк ипотека требования Железнодорожная ипотека ВТБ 24 - условия в 2019 году, требования Ипотека для железнодорожников в ВТБ Условия в 2019 году Ипотека ВТБ РЖД представляет собой выгодную программу кредитования, в рамках которой сотрудники железной дороги […]
  • Работа юристом в петропавловске камчатском Работа юриста в Петропавловске-Камчатском По запросу работа юристом в Петропавловске-Камчатском на сайте HotWork.ru собрано 24 вакансий. За эту неделю добавлено 90 свежих вакансий. Успешно закрыто 66 вакансий. Новые вакансии добавляются […]
  • Деньги под залог авто в самаре Деньги под залог авто в самаре паспорт гражданина РФ паспорт транспортного средства свидетельство о регистрации т/с Займ под залог ПТС — достойная альтернатива автоломбарду В жизни бывает, что очень нужны деньги. Это может быть срочная […]
  • Турция пребывание Турция пребывание Срок безвизового пребывания граждан России на территории Турции увеличен с двух до трех месяцев. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с группой журналистов русскоязычных СМИ из 24 […]
  • Американское гражданство выйти замуж Брак с гражданином США. Получение вида на жительства на основании брака. встречался со своим женихом (невестой) в течение предыдущих двух лет; вступит в брак не позднее 90 дней с момента прибытия в США. оба юридически свободны для […]
  • Отчетность call-центра Передавая функционал по обслуживанию вызовов на аутсорсинг, Вам не нужно переживать о том, что у Вас будет меньше возможностей контролировать этот бизнес-процесс. Напротив, бесплатно предоставляемые нашими специалистами периодические […]
Уборка территории от снега договор